样板房室内软装设计及购销合同范本

苏州律师网 www.szLsw.net

  样板房室内软装设计及购销合同范本

样板房室内软装设计及购销合同

甲方： 乙方：

甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园 样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。

第一条承包方式

1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;

2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。

3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。

第二条承包内容

共 套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)

第三条 工作期限

1、 本项目合同总工期为 个工作天，工期从合同签订次日开始计算。

2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所

有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：

（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。

（2）甲方无法提供正常的进场条件。

（3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。

第四条 合同价款

1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写 元整),

2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价

款及履行费用按变更后的方案据实结算.

第五条 双方权利及责任

(一) 甲方责任

1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予

以确认，以甲方满意为准。

2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。

3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条

件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。

(二) 乙方责任

1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。

2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。

第六条 项目款支付和结算

1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写 元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.

第七条 退换货和增补商品条款

1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.

3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.

4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.

第七条 项目竣工验收及标准

1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。

2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。

第八条 违约责任

1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计

算违约金。

2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的

0.5%计算违约金。

3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。

第九条 其他事项

1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。

2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不

成时，可向乙方所在地人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

本合同附件：样板房软装商品清单

委托方：承接方：

委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

开户行：

帐号：

日期：年月日

日期：年月日

所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。

·房屋他项权利证在哪办理
      房屋他项权利证在哪办理?直接到房管局办理抵押就可以他项权证指在他项权利登记后，由房管部门核发、由抵押权人持有的权利证书。 所谓他项权证，是一个土地产权相关的术语，和我们讲的认股权证是两回事。房产的他项权是指除产权人及共有权人以外的其他团体或者个人对该房产涉及的权利，通常是指抵押权...

·虽然现在很多人购买房子都是以夫妻名义购买的，但实际上也是允许
      虽然现在很多人购买房子都是以夫妻名义购买的，但实际上也是允许一个人购房的。但是很多人就认为一个人买房就不能按揭了，毕竟此时的经济能力不够，可能还债能力存在一定的问题。那到底一个人买房子可以按揭吗?请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、离婚后再买房属于首次购房么 1.如果原有房产证...

·一、买房收据有法律效力吗?
      一、买房收据有法律效力吗? 购房收据具有法律效力，证明买方向卖方付款的证明。付款一方有权要求另一方开具发票。之后如果发生一些事情发生的话，完全是可以作为证据来进行使用的，证明确实已经交付了房屋的价款已经履行了相关的义务。在没有证据的情况下没法证明交付价款，所以在诉讼活动当中很有...

·北京市房屋租赁合同违约的情形有哪些
      很多房屋租赁合同都会涉及到房屋租赁违约金，房屋租赁违约金是指由当事人约定或法律规定的，如果一方当事人违反合同约定应当向另一方当事人支付的一定数量的金钱。从现实生活中不少房屋租赁纠纷不难发现，房租租赁违约金如何约定、如何计算是广大群众关心的话题。下面由我们为您了解北京市房屋租赁合同...

·新婚姻法之前的房产归谁所有?
      夫妻在办理离婚手续的时候，会涉及到财产的分割，特别是房产分割，是双方关注的焦点之一。很多家庭的房产是结婚之前就买好的，我国婚姻法及相关司法解释中对房产分割也进行了详细说明。那么，新婚姻法之前的房产归谁所有?下面我们来看看我们给出的这篇文章。 一、新婚姻法之前的房产归谁所有? 1...

·房屋遗产公证后过户有时间限制吗？
      房屋遗产公证后过户有时间限制吗?1、依据我国相关法律的规定，房屋作为遗产被继承的，过户是没有时间限制的，但如果产生继承纠纷的，会有诉讼时效的限制，诉讼时效为二年，为了避免纠纷，继承房屋后应该尽快办理过户登记。2、《民法典》第一百八十八条 继承权纠纷提起诉讼的期限为二年，自继承人知...

·卖房子不能过户怎么办
      如果房子不能过户，那么建议去房管局进行抵押登记。在合同里备注清楚房子不能过户一般只是暂时情况，在双方签订交易合同时，可以备注这一条，同样是受到法律保护，以后过户如果有问题，可以用合同作为凭证。《房屋登记办法》第三十五条，因人民法院或者仲裁委员会生效的法律文书、合法建造房屋、继承或...

·开发商修建的房屋其实多少
      开发商修建的房屋其实多少都是存在一些问题的，不过有一些因为质量问题不是很严重，维修一下业主也还能接受，但要是涉及到影响房屋正常居住使用的问题，很多业主此时往往会要求开发商退房。那一般常见的开发商房屋质量问题都有哪些呢?我们马上为你做详细解答。 一、常见的开发商房屋质量问题有哪些 ...

·购房者审查商品房预售许可证有什么注意事项
      购房者审查商品房预售许可证有什么注意事项很多人觉得期房便宜，因而在资金不足的情况下选择购买期房，但其实购买期房的风险是很大的，其中大的风险就是最后可能出现开发商捐款跑路的情况。因此，我国为了加强对购房者利益的保护，要求开发商预售期房之前必须先取得商品房预售许可证。那实践中购房者审...

·疫情期间房贷可延迟多久换证？
      疫情期间房贷可延迟多久换证?疫情期间房贷可延迟到疫情结束为止换证，疫情推迟还房贷的规定是理论上是可以推迟还款的，但具体要以银行的政策为准。对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，金融机构要在信贷政策上...

·引发房产纠纷以后，如果我们普通公民面对的是开发商的话，要为自
      引发房产纠纷以后，如果我们普通公民面对的是开发商的话，要为自己争取合法的权益，不管是通过协商、调解或者是诉讼的方式解决，基本上都需要在专业的房产纠纷律师的帮助之下进行，才有可能针对房产纠纷的部分得到一个比较妥善的解决方案。下面我们为您介绍的是房产纠纷律师苏州水城收费依据是什么? ...