发包人承包人谁是债权人债务人

苏州律师网 www.szLsw.net

发包人承包人谁是债权人债务人一、发包人承包人互为债权人债务人
1、承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.承包人有时也称承包单位、施工企业（《建筑法》）、施工人（《合同法》）.
承包人的工程承包主体资格除满足《合同法》关于合同主体资格的要求外,还要满足《建筑法》关于施工合同承包人主体资格的要求.施工合同的承包人必须具有企业法人资格,同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级许可范围内承揽工程.
建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任：
（ 1）、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工.
承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步.承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等.
（2）、接受发包人的监督.《合同法》第二百七十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查.”
（3）、确保建设工程质量达到合同约定的标准.《合同法》第二百八十一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建.经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任”.《合同法》第二百八十二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任.”
（4）、发包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失.
2、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人.
依据《合同法》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任：
（1）做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场.《合同法》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿.
（2）向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任.
（3）对工程质量、进度进行检查.《合同法》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查.
（4）组织验收.建设工程竣工后,发包人应及时组织验收.《合同法》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收.
（5）支付价款,接收工程.
（6）交付使用.发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。也就是互为债权债务人,当一方履行了自己的义务后,另一方尚未履行或尚未完全履行义务,则履行了义务的
一方为债权人,对方为债务人。
上面已经解答发包人承包人谁是债权人债务人这个问题，应该会对您有所帮助。其实发包人和承包人是一对相对应的概念，相互之间存在权利和义务，那么它们也就互为债权人和债务人。所以具体的情况还需要进行具体分析。

·农业银行贷款利息是多少
农业银行贷款利息是多少？怎么算？农业银行贷款利息是多少怎么算可以通过以下渠道查询人民币贷款利率： 1.农业银行个人掌银APP，首页“全部→贷款→贷款服务→贷款利率”。 2.农业银行门户网站(www.abchina.com)，首页“在线办理及费率→费率信息→贷款利率→人民币贷款利...

·北海贷款无抵押无担保怎么辨别真伪
北海贷款无抵押无担保怎么辨别真伪我们经常可以在各种场所看见无抵押无担保贷款的小广告，虽然大部分人都不会相信这些广告，但是还是会有相当一部分人上当受骗。那么这些信息是真的么，如何判断无抵押无担保贷款的真伪呢?下面我们就为您总结一下北海贷款无抵押无担保的情况。一、北海贷款无抵...

·借给他人钱时利息如何约定
利息是借贷关系中的额外收益和付出，收益是针对借出方来说的，而付出则是针对借贷方来讲的。不过，借贷双方对利息的约定不能超过法律的限制。具体点讲，借给他人钱时利息如何约定呢?对于出借人来说，在借钱给他人时要注意什么问题，以避免借款收不回的风险呢?对于这些问题，本文将一一为您进行介绍。...

·借钱不还起诉时效有多久?
借钱不还起诉时效有多久?借钱属于民间借贷中的一种，现实中因为借钱问题而产生的纠纷不少，最常见的就是借钱不还。实践中，借钱不还的诉讼时效关系到借贷双方尤其是出借人的利益，我国法律对借钱不还的诉讼时效是怎样规定的?请从下文中进行了解。一、借钱不还起诉时效有多久(一)从诉讼时效的角度看...

·不小心把借条丢了可以怎么补救
借条丢了可以怎么补救找证人证明借贷关系存在。借条和证人证言都可以作为证据使用，其效力主要看是否能证明案件的真实情况。司法实践中，录音证明借贷事实，但是应当强调录音取得的合法性。被录音者必须是债务人，如果被录音者不承认是本人，可以申请司法鉴定，录音内容必须完整反映债权债务的内容，例...

·贷款诈骗罪的量刑标准是什么
贷款诈骗罪的量刑标准是什么如果以非法占有为目的，故意采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，只要达到数额较大的程度，就会被认定为贷款诈骗罪。贷款诈骗罪既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，属于性质非常恶劣的金融诈骗犯罪，因而必将受...

·对发行公司债券作出决议的是哪个部门？
对发行公司债券作出决议的是哪个部门？公司在经营发展过程中，经常会面临资金紧张的局面，除了申请银行贷款之外，公司还可以对外发行债券来实现融资目的。发行公司债券是有一定的法定程序的，必须按照程序办理，毕竟对于公司而言，发行债券是件大事。一、对发行公司债券作出决议的是哪个部门？《公司法...

·昆明无抵押无担保大额贷款得条件是怎样的
昆明无抵押无担保大额贷款得条件是怎样的无抵押无担保贷款一般只需要贷款人提供身份信息，并不需要贷款人提供抵押物和担保，一般情况下小额贷款会相对容易一下。如果贷款金额较大，贷款公司出于对资金安全的考虑会审查的比较严格。下面我们就为您总结一下昆明无抵押无担保大额贷款相关问题。一、昆明...

·借钱后没有借条怎么起诉？
借钱后没有借条怎么起诉?没有借条是可以起诉的，法院受理起诉的条件并不是必须要有借条，只要发生了民事纠纷，不能协商解决的时候就可以起诉。以下是除了借条之外可以起诉一方当事人可以搜集的证据：1、借过钱的证据提供当时把钱借给对方的证据，比如向对方转账的银行凭证;如果是现金方式支付的，要...

·债务凭证和债权凭证区别
债务凭证和债权凭证区别当今社会，债务关系纠纷是最为常见的法律纠纷。诉讼人在提出诉讼时往往需要拿出相应的凭证，证明债务关系，才能更好地促进问题的解决。许多人因为没有分清债务凭证和债权凭证有什么区别，导致在诉讼时遇到问题，无法维护自身权益。今天我们就来为您解释一下债务凭证和债权凭证的...