建筑工程合同无效逾期竣工的，发包人能否要求赔偿工期拖延损失？

苏州律师网 www.szLsw.net

  １、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。常见的具体情形有：



（１）没有取得建筑施工企业资质等级的单位或个人，冒用、盗用具有资质等级的建筑施工企业的名义去承揽工程。



（２）低资质等级的建筑施工企业超越本企业资质等级承揽工程。



（３）具有建筑施工企业资质等级证书的企业以有偿方式将自己的资质证书出借、出租给不具有相应资质等级的其他单位或个人使用或者以联营、合作、挂靠等方式允许他人以本企业的名义承揽工程。



２、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。常见的具体情形有：



（１）串通投标，即招标者与投标者之间或者投标者与投标者之间采用不正当手段，对招标投标事项进行串通，以排挤竞争对手或者损害招标者利益的行为。



（２）投标人未经委托授权，擅自以他人的名义投标骗取中标的行为，如不具备法定的或投标文件规定的资格条件的单位或者个人，采取“挂靠”甚至冒名顶替的方法，以其他具备资格条件的建筑施工企业的名义进行投标竞争。



（３）投标人以提交虚假的营业执照或虚假的资格证明文件。



（４）就同一建设工程另行订立与经过备案的中标合同实质性内容不一致的施工合同，该合同无效。

·建筑物区分所有权包括哪三种
      建筑物区分所有权包括哪三种根据《物权法》规定，业主的建筑物区分所有权，包括了三个方面的基本内容：一是对专有部分的所有权。即业主对建筑物内属于自己所有的住宅、经营性用房等专有部门可以直接占有、使用，实现居住或者经营的目的;也可以依法出租、出借，获取收益和增进与他人感情;还可以用来抵...

·城市中的城管能强拆违法建筑吗
      城管能强拆违法建筑吗依据我国《城乡规划法》的规定，对于违法的建筑进行拆除时，地方人民政府可以责成城管进行强制拆除，并且对违建人员进行处罚。《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条　在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人...

·建筑工程合同无效逾期竣工的，发包人能否要求赔偿工期拖延损失？
      １、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。常见的具体情形有： （１）没有取得建筑施工企业资质等级的单位或个人，冒用、盗用具有资质等级的建筑施工企业的名义去承揽工程。 （２）低资质等级的建筑施工企业超越本企业资质等级承揽工程。 （３）具有建筑施工企业资质...

·追讨工程垫资可以要求支付利息吗？
      1、承包人与发包人对于垫资利息有约定的，按照约定处理利息事宜。 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷...

·借用资质的实际施工人是否有权请求发包人对其施工工程折价补偿？
      没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与发包人签订建设工程施工合同，在发包人知道或者应当知道系借用资质的实际施工人进行施工的情况下，发包人与借用资质的实际施工人之间形成事实上的建设工程施工合同关系。该建设工程施工合同因违反法律的强制性规定而无效。《中华人民共和国民法典》...

·违法建筑什么部门有权拆除
      违法建筑什么部门有权拆除(一)对于违法建筑物、构筑物和设施县级以上地方人民政府责成有关部门或者乡、镇人民政府可以依法组织强拆;(二)对于作出国有土地上房屋征收补偿决定的市、县级人民政府，经人民法院裁定准予组织强拆;(三)依据《行政强制法》第三十四条“行政机关依法作出行政决定后，当...

·建筑业分公司有权签合同吗？
      建筑业分公司有权签合同吗?分公司可以对外签订合同。《公司法》第14条规定：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”分公司，在业务、资金、人事等方面受总公司的管辖，在法律上不具有法人资格，从根本属性上...

·现如今各种风格的建筑、各种质量资质的建筑；组成了这个庞大的建
      现如今各种风格的建筑、各种质量资质的建筑；组成了这个庞大的建筑行业。很多人都不知道建筑设工程质量资质其实也是有等级的。它将企业分为特级、一级、二级、三级四个级别，因为您对建筑的需求不同所要要求的资质也不同，有资质的企业才能使施工安全程度高标准。那么建设工程质量资质等级划分的标准是...

·建筑资质办理要什么流程 ?
      建筑资质办理要什么流程 ?一、建筑资质办理要什么流程 1、办建筑资质，首先要准备资质标准里要求的人员，包括二级建造师5人。中级工程师6人。八大员15人。中级技工30人。其中，二级建造师要求建筑工程专业4 人、机电工程专业1人。中级工程师必需有结构、给排水、电气专业。 2、人...

·违章建筑的界定是怎么规定的
      违章建筑的界定是怎么规定的对于违章建筑，想必您也应该有一个大概的认识和了解。比如说有些时候我们会见到，有些人在房屋的顶层擅自加盖楼层，或者说搭建出所谓的空中楼阁等这些，这些其实都属于违章建筑。我国的法律当中对于违章建筑也是有所界定的。下面我们就为您介绍一下违章建筑的界定是怎么规定...

·建筑物区分所有权包括哪些关于建筑物区分所有权之种类
      建筑物区分所有权包括哪些关于建筑物区分所有权之种类，依各国实务和立法，计有以下三种1、纵割式建筑物区分所有权它是指在纵割式区分所有建筑物上所成立的区分所有权。纵割式区分所有建筑物是指将一般连栋式和双并式等分间所有的建筑物纵切为数户的建筑物。这种形态之区分所有建筑物，各区分所有人之...