拖欠工程款导致停工，可以要求同时支付停工的费用吗？

苏州律师网 www.szLsw.net

  1、建筑工程合同对这类情况有约定的，应该按照合同约定处理，承包人根据合同约定要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失。



2、建筑工程合同无约定的，承包人也可以依法要求发包人赔偿相应的损失。



合同法规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。



因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

·如何证明夫妻婚内债务?
      如何证明夫妻婚内债务?夫妻婚内债务通过收集一些证据来予以证明，比如说在发生一些债权债务关系的时候，这些债务已经用于家庭的一些具体的支出，相关的流水账单等都是可以用以证明的，因为只有这样才能够认定为夫妻共同的债务。举证责任，是指当事人对自己主张的事实，有提出证据加以证明的责任。从诉...

·刑法九挪用公款罪的规定如何？
      挪用公款，这个行为是一种违法行为，如果说涉及到的金额很大的话，那有可能涉及到犯罪，对于挪用公款这个行为的主体一般是国家机关的工作人员或者是国有企业的职工，总之要有一些权利在手中的。那么刑法九挪用公款罪的规定如何? 一、挪用公款罪 (一)、挪用公款进行非法活动 1、数额较大的...

·写借款协议的时候有哪些注意事项
      写借款协议的时候有哪些注意事项 我们知道，涉及到借款问题时，当事人最好是签订借款协议。这样既能记录借款的事实，也能在一定程度上避免出现争议，还能在遇到争议时，成为有力证据。那么，写借款协议的时候有哪些注意事项呢？要是你不清楚的话，请跟随我们一起在下文中进行了解吧。 一、写借款...

·追讨债务的诉讼程序
      一、选择管辖法院 　　《民事诉讼法》第24条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”。第25条规定：“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反对级别管辖和专属管辖的...

·存款准备金率调整对商业银行的影响是什么?
      存款准备金率调整对商业银行的影响是什么一、存款准备金率变动对商业银行的影响存款准备金，也称为法定存款准备金或存储准备金，是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。中央银行通过调整存款准备金率，...

·关于打架的法律条款有什么？
      在现如今生活中，我们会常常看到新闻媒体报道一些“热血青年”打架斗殴的事件，那么，打架斗殴也会触犯法律条款吗？事实证明，有一些打架会触及法律，这时打架要负法律责任，你真的懂关于打架的法律条款吗？下面我们来讲讲关于打架的法律条款，希望年轻人们学会用正确的方式解决问题矛盾。 打架斗殴法...

·个人独资企业变更投资人债权债务怎么办
      个人独资企业变更投资人债权债务怎么办?个人独资企业变更投资人债权债务怎么办1、作为个人独资企业的投资人，其仅需申报出资即可，无需实缴出资，使企业财产与个人财产相混淆，使个人独资企业无异于个体经营者。同样是承担无限责任的企业，《合伙企业法》即要求合伙人必须实际交付认缴的出资，这不仅...

·离婚中借款借条真伪认定方法是什么？
      离婚中借款借条真伪认定方法是什么?可以从以下的办法来认定离婚中借款借条真伪性：1、验证实际的资金流动在经济交往中，任何资金的流动，必然要流下财务痕迹。特别是大额的现金流动，无论是企业还是个人一般都要涉及银行等财务机构。当事人如果在银行存取款，那么银行都会有收付款凭证。因此，法官可...

·夫妻共同债务的范围包括哪些 婚姻关系存续期间，必然会因共同
      夫妻共同债务的范围包括哪些 婚姻关系存续期间，必然会因共同生活、经营等产生夫妻共同债务。当夫妻关系终止时，就面临着债务的分割问题。在分割共同债务时，我们首先要明确，夫妻共同债务的范围包括哪些?毕竟要是属于夫妻个人债务的话，在离婚的时候就是不能要求对方一起承担的。 一、夫妻共同...

·遗产还债务要扣除丧葬费吗？
      遗产还债务要扣除丧葬费吗?一般不能。丧葬费是支付和死者亲属办理丧事的的费用,抚恤金是给死者亲属的,都不属于死者。但可以要求继承人在遗产继承范围内偿还债务。《继承法》规定:第三十三条继承遗产应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务,缴纳税款和清偿债务以他的遗产实际价值为限。超过遗产...

·有个体户借条公章就可以不用再签字了吗？
      有个体户借条公章就可以不用再签字了吗？ 一、有个体户借条公章就可以不用再签字了吗？ 借条上有个体户公章那么就可以不用签字了，此时债务人是个体户。 根据《民法典》(2021.01.01生效)第四百九十条：当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立...