装修工程承包合同范本怎样写？

苏州律师网 www.szLsw.net

装修工程承包合同范本怎样写？

法律越来越健全的现在，参加市场经营活动，还是需要签订合同，为了更好的保护合同双方的利益，为了维护市场秩序的稳定。比如承包一个装修工程也是需要签订合同，这样主要目的是为了让您明确好各自的责任，做好分工，以免责任分配不清，既然要签订合同，那么我们就应该知道装修工程承包合同范本怎样写。

装修工程承包合同范本怎样写？

工程装修合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。

第一条

工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程量：

图纸标注以及经双方协商通过的补充协议内确定的工程量为准。发生工程量变

更的以甲方签字认证的实际工程量为准。

4、承包方式按以下第项执行

（1）包工包料

（2）包工不包料

（3）包工；部分包料

（4）包料；部分包工

第四百六十四条

工期

1、开工日期：年月日

2、竣工日期：年月日3、工程总用工时间：

天（工期顺延的时间未计入）

第八条

工程价款

本工程总造价为：

（大写）

（人民币）￥：元

注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算

第四条

工程质量本工程质量按以下第执行

（1）国家标准

（2）地方标准

（3）行业通用标准

（4）甲方特殊标准

第五条

图纸

1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行

（1）甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为（大写）：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内，但乙方需提供电子版图纸资料以及负责提供政府部门验收用的蓝图晒制工作；

（2）甲方自行提供施工图纸

2、图纸会审和设计交底时间：

3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前

天将图纸

交给乙方。

第六条

合同组成文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、工程报价单或预算书

5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条

工程变更

1、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关工程的施工时间和顺序；

一张有效的合同，一定是要根据法律规定所签订，也就是说签订的合同受到法律的认可，否则就是白签的，在法律上也不受保护。所以我们在从事工程装修这类工作的时候要知道装修工程承包合同范本怎样写，这样就能避免签出无效的合同，不能得到法律的保护，也有可能造成经济上的严重损失。

·伤残鉴定和工伤鉴定有什么区别？
伤残鉴定和工伤鉴定除了在字面上有所不同之外，两者依据的法律法规也有所不同，工伤鉴定是根据《工伤保险条例》的相关规定而做出的劳动能力鉴定，而伤残鉴定的范围比较广泛，一般由司法部门委托伤残鉴定机构做相应的鉴定。那么两者之间又有哪些实质性的区别呢？工伤就是指在工作中受到的伤害，需要...

·关于解除劳动合同关系的决定，有何赔偿？
当劳动者与用人单位用人之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的时候就会签订劳动合同，劳动合同的变更和解除都应该在双方都同意的情况下才能进行。那么当用人单位或劳动者做出关于解除劳动合同关系的决定后，应该有什么赔偿?就来为您解答一下。一、关于解除劳动合同关系的决定，有何赔偿解除劳...

·一、用工单位不签劳动合同起诉状如何书写?
一、用工单位不签劳动合同起诉状如何书写?起诉状应包括以下内容：(1)当事人的基本情况，公民应当写明姓名、性别、年龄、民族、工作单位及职务、住址和联系方式，法人写明法人全称、住所地、法人代表人姓名职务、委托代理人姓名、单位职务、地址，律师则写明所在律师事务所即可;(2)有具体明确的...

·工程质量保证金比例是多少？
工程质量保证金比例是多少？?一、工程质量保证金的比例工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。法律依据：《建设工程质量保证金管理办法》第五条推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代...

·劳动纠纷起诉有什么要求
劳动纠纷起诉有什么要求一、劳动纠纷起诉有什么要求起诉必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。 ...

·农民工遭遇工伤怎么处理
农民工遭遇工伤怎么处理在现实生活中，农民工在遭遇工伤事故后难得到赔偿的例子比比皆是。那么农民工遭遇工伤怎么处理？这关系到广大农民工合法权益的事情，作为农民工应该了解清楚。下面就让我们来问做详细解答吧。一、农民工遭遇工伤怎么处理农民工发生事故伤害后，用人单位应及时的将伤...

·江西省工伤认定流程中的注意事项有哪些？
因工作受的伤即为工伤，受到伤害的人可以根据自己受伤的原因，轻重等依据来得到一些赔偿，但是也要有一些鉴定标准和手续流程要走，接下来就是关于江西省工伤认定流程中的注意事项有哪些这个问题为您做出的解答，希望对您有帮助。一、工伤认定的申请时限（一）用人单位一方的申请时限根据...

·工伤认定书撤销的条件是怎样?
工伤认定书撤销的条件是怎样? 一、工伤认定书撤销的条件是怎样? 人社局已经作出行政决定认定工伤的，工伤职工和所在单位不能撤回申请。根据工伤保险条例第55条规定，有关单位或个人对工伤认定申请不予受理的决定不服、工伤认定结论不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起行...

·试用期过后解除劳动合同的应当获得哪些赔偿
在我们去一个新的公司开始新的工作的时候，都是要经过试用期的，只有试用期考核合格之后才能转正，成为正式员工。对于这种考核合格并即将成为正式员工，试用期过后解除劳动合同的应当获得哪些赔偿呢？ 1、双倍工资劳动合同法：第八十二条用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立...

·工伤认定受理后可以撤销吗?
工伤认定受理后可以撤销吗? 工伤认定申请，在材料递交齐全的情况下是不能撤销的。如果材料不齐全，劳动部门是还没有判定依据是可以撤销的。《工伤保险条例》第十九条　社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有...