最新生物质燃料购销合同范本是怎样的?

苏州律师网 www.szLsw.net

  最新生物质燃料购销合同范本是怎样的?雾霾越来越严重已经成为我们国家急需解决的问题，面对这样的问题，国家不仅限制工业排放，在农村也禁止燃烧秸秆等，生物质燃料的发明解决了秸秆问题，因此国家大力提倡用此燃料，那么在购买生物质燃料时，生物质燃料购销合同该怎么写?下面我们为你解答。
生物质燃料供货合同
甲方(需方)： (以下简称甲方)
乙方(供方)： (以下简称乙方)
为了共同发展，规范甲、乙双方的业务合作关系，经双方共同协商，本着“平等发展、互惠互利”的原则，就有关生物质成型燃料的保证供给事宜，根据《中华人民共和国合同法》订立本合同，并严格遵守履行。协议如下：
一、合作条件
1、甲方确定乙方为其生物质燃料指定供应商，并按照合同约定的时间和双方确定的付款标准及时付款。
2、乙方提供的生物质燃料必须满足甲方设备的使用要求和质量要求，能及时送货并保证不出现断料的情况，确保不影响甲方的正常生产运营。 不可抗拒因素导致的断料除外(如：原料购买不到，连降暴雨导致原料湿度太大)
二、 供货方式及保证
1、甲方根据锅炉消耗情况确定生物质燃料需求量，及时联系乙方提供生物质燃料; 乙方必须保证及时送货，并保证甲方有一定的库存。
2、乙方应将生物质燃料发货至甲方指定仓库或地点，乙方负责卸货，同时提供送货数量确认单，作为备案依据。
三、价格确定与结算方式
1、根据锅炉项目的特点，甲乙双方友好协商后确定：双方以锅炉的实际输出蒸汽量为结算依据，结算价格为：185元/吨汽，此价格不受生物质燃料价格影响。乙方只负责足额供应合格品质的生物质燃料。
2、锅炉蒸汽计量以第三方提供的、具有资质的单位标定的蒸汽流量计记录为准，蒸汽计量点设在锅炉主蒸汽管上。
3、甲方在与第三方企业针对蒸汽用能结算时，将支付乙方的货款以委托形式由第三方企业直接支付给乙方。
四、质量要求
乙方向甲方提供的产品应符合甲方项目使用标准要求。经双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为：
1、热值 ：生物质燃料发热量不低于3500Kcal/kg。
2、纯度 ：生物质燃料，主体为花生壳或纯木质原料，不含任何粘合剂及添加剂，含水率(%)<15;密度(kg/m3)>0.9;灰分(%)﹤6.5。 燃料中禁止混入煤矸石、石头、砖块、泥沙、钢筋头、电焊头等硬物件。
3、若由于乙方产品质量问题，如热值低等，造成甲方生产蒸汽使用压力不足，不能达到第三方企业用汽要求的，由此带来的直接或间接经济损失乙方负责赔偿。若甲方由于技术或管理方面造成的蒸汽压力不足，乙方不负任何责任。
4、乙方供应生物质燃料中杂质大或混入硬物造成供热设备损坏的，由乙方承担向甲方的赔偿责任。
五、其它约定
1、基于本项目的其它可能收入，如：政府层面的节能补贴、生物质成型燃料示范项目补贴等，在项目补贴到账后，扣除项目的申报费用后，甲乙双方以
5﹕5分享。
2、乙方应向甲方提供相应的生物质燃料税票，以完成或满足项目其它方面的申报手续。
六、违约责任
1、乙方应自主完成生物质燃料的制造、质量把关、运输、入库等工作;乙方向甲方所供产品因制造、质量、运输、入库(如：送货车辆撞坏第三方企业消防设施等)等原因，造成第三方企业直接、间接损失或事故由乙方承担相应的完全责任，属于损害甲方利益的，应向甲方负赔偿责任。
2、因第三方企业拖延付款时，有超出最迟约定付款期限的，甲乙双方有共同向第三方企业追收货款的权力，甲乙双方不互为承担拖延支付之责任。
七、争议的解决
在履行本合同过程中，如发生争议，则双方协商解决;如协商不成，双方均同意在甲方所在地人民法院采取诉讼方式解决。
八、合同期、生效及其它
1、本合同期自 年 月 日至 年 月 日。合同期 年。
2、本合同经双方授权代表签字盖章后生效。
3、本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商后授权代表签署书面文件，作为本协议的组成部分并具有同等法律效力。
4、本合同中任何未尽适宜，双方将以友好方式解决。
5、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
甲方盖章 乙方盖章
授权代表 ： 授权代表：
地址： 地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
签约时间： 年 月 日
生物质燃料购销合同与其他合同的条款与形式一样，都需要注明合作的方式，以及所需物品的质量标准，违约责任等方面。以上就是有关生物质燃料购销合同的知识，如果您还想了解

·合同到期n加1怎么赔偿？
      合同到期n加1怎么赔偿?合同到期，公司应提前30天通知不续签，则按一年一个月的经济补偿金标准;若未提前通知，则按N 1的标准。经济补偿金的标准为前12个月的平均工资，不扣除社保、公积金。经济补偿金是用人单位解除劳动合同时，给予劳动者的经济补偿。经济补偿金是在劳动合同解除或终止后，...

·对于口头解除买卖合同是有效的吗？
      对于口头解除买卖合同是有效的吗？一定签订有效的买卖合同之后才有效，口头解除房屋买卖合同是没有法律效力的，需要按照合同的约定来处理；不然是很容易引起纠纷。口头合同的缺点是很明显的：因没有文字为据，一是对履行没有约束，二是一旦发生纠纷，难于取证，不易分清责任，不便处理。书面合同是指以...

·合同法关于解除合同的法律规定
      合同法关于解除合同的法律规定 一、民法典定的解除 《民法典》第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同： 1、因不可抗力致使不能实现合同目的。不可抗力致使合同目的不能实现，该合同失去意义，应归于消灭。在此情况下，我国民法典允许当事人通过行使解除权的方式消灭合同关系...

·签订国际贸易合同注意事项有哪些
      签订国际贸易合同注意事项有哪些?公司想要更好的发展更多的时候会选择进行国际的贸易交易，但是在进行交易之前，这个时候最好是先签订一下合同，但是对于新开展国际贸易的公司来说在签订国际贸易合同注意事项有哪些呢?下面您就和我们一起阅读下全文了解一下吧。 一、签订国际贸易合同注意事项有哪些...

·合同法抗辩权法条的规定是什么?
      合同法抗辩权法条的规定是什么 我们都知道三种抗辩权的形式分别有三种，分别是同时履行抗辩权，先诉抗辩权，不安抗辩权。合同法关于同时履行抗辩权也是有具体的规定的。同时履行抗辩权主要是为了保护双方的合法利益，合同法抗辩权法条中对于同时履行抗辩权的的规定是什么? 一、概念规定 《合同...

·有关居间买卖合同民事反诉状的介绍
      有关居间买卖合同民事反诉状的介绍 (一)概述 反诉是法律给予民事案件被告的一种权利。民事反诉应当以本诉为基础，一是反诉的被告必须是本诉的原告，反诉的原告必须是本诉的被告。二是反诉必须以达到和本诉互相抵消为目的。也就是说，被告提起反诉的诉讼和诉讼理由与本诉产生于同一法律关系，或者...

·出口代理合同模板的内容是什么?
      出口代理合同模板的内容是什么？ 我们都知道，进行进出口贸易活动，需要寻找有资质的进出口代理方才能够进行合作，进出口贸易涉及到很多专业的进出口贸易法规，我们平时签订合同时应严格遵守相关规定，以避免不必要的争端，那么，出口代理合同模板的内容是什么?下面是我们为您整理的模板。 出口...

·在日常生活中人们签订合同是为了可以保护双方的利益，如果出现意
      在日常生活中人们签订合同是为了可以保护双方的利益，如果出现意料之外的情况可以更好的解决双方的纠纷，通过法律手段更好的保证自身的权益。那房屋建设工程承包合同双方需要履行哪些义务？有哪些是需要我们加以注意的，通过的解答你可以了解双方需要承担的义务和责任。 一、房屋建设工程合同承包人需...

·怀孕合同到期延期而不是续签这种做法对吗？
      怀孕合同到期延期而不是续签这种做法对吗？ 怀孕合同到期延期而不是续签这种做法对吗？ 这种做法是对的，延期是对上次合同的延期，只需延期到哺乳期，对员工来说，可以保障自己的利益(很多孕产妇在这个时候被违法解雇)，对企业来说，也是遵纪守法，也不用承担更多的义务(不是续签一年或者无固...

·广告也合同违约金是多少？
      广告合同违约金是多少?广告合同赔偿违约金比例一般是当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十。在司法实践中，如果签订合同的双方在合同中明确约定了违约金数额的，只要违约金数额不超过标的30%，则依据合同的约定解决。如果超过30%的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。二...

·合同违约起诉状是怎样的
      合同违约起诉状是怎样的合同违约在生活中非常常见，如果合同一方违约后，双方又无法协商一致解决的情况下，就只有通过诉讼的方式来解决。如果起诉，你知道合同违约的起诉状是怎样写的吗?我们整理了一篇范本，希望对你有所帮助。合同违约起诉状原告： ，性别： 汉族， 出生日期 ，身份证号： 联系...